Türk Hukuk Rehberi

TAŞERON SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ*

 

Bir taraftan …………… ve ……………… Bakanlığı adına hareket eden …………. Ä°nÅŸaat Emanet Komisyonu ile diÄŸer taraftan TaÅŸeron ………………………………. arasında ………. iÅŸinin aÅŸağıdaki ÅŸartlarla yapılmasında anlaÅŸmaya varılmıştır.

  

  

TAAHHÃœDÃœN YERÄ°, KONUSU VE BEDELÄ°:

Madde 1- ……………………….. yapılacak olan (………………) Yeni Türk Lirası keÅŸif tutarlı ………………….. iÅŸi yukarıda adı geçen taÅŸeronca bu sözleÅŸmeye baÄŸlı keÅŸif özeti ile birim fiyatı ve cetvelinde yazılı fiyatların %… (Yüzde…..) sine tekabül eden fiyatlardan (%………………) Yüzde ……………. indirerek birim fiyat esası üzerinden bu sözleÅŸme ile eklerindeki ÅŸartlara uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt eder.

  

  

SÖZLEŞME EKLERİ

Madde 2

A- Özel idare şartnamesi

B- Fenni Åžartname

C- Birim fiyat tarif yeri ve eki ………..birim fiyat listesi

D- Teknik Åžartname

E- Bayındırlık işleri genel şartnamesi

F- Projeler

G- Keşif özeti ve cetvelleri

H- Emanet işlere ati uygulama yönetmeliği

  

  

YER TESLÄ°MÄ°, Ä°ÅžE BAÅžLAMA VE BÄ°TÄ°M TARÄ°HÄ° Ä°LE GECÄ°KME CEZASI

Madde 3- SözleÅŸmenin tekemmülünün taÅŸerona tebliÄŸinden itibaren 5 gün içinde taÅŸerona yer teslimi yapılır. TaÅŸeron yer teslimi tarihinden itibaren 5 gün içinde iÅŸe baÅŸlamayı ve taahhüdünü …/…/…. tarihine kadar bitirmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

Ancak bu müddet, taşeronun kusuru dışındaki mücbir sebepler dolayısıyla emanet komisyonunun kararı ve yetkili makamın onayı ile gereği kadar uzatılabilir. Taşeron bundan dolayı herhangi bir başka talepte bulunamaz. Resmi tatil günleri ile hava muhalefeti süre uzatımı için mücbir sebep kabul edilmez. Yılı içinde bitirilemeyip mücbir sebeplerden dolayı süre uzatımı olarak bir sonraki yıla uzayan işlerde kış dönemi atlanarak süre verilir.

 

İş yukarıda zikredilen tarihte veya uzatılan sürede bitmediği takdirde geçen beher gün için ihale bedelinin %02 ‘(binde iki) tutarında gecikme cezası kesilir. Şu kadar ki bu müddet 10 günü geçtiği takdirde komisyon işi feshetmekte veya cezalı olarak işe devam ettirmekte serbesttir.

  

  

İŞİN KONTROLU:

Madde 4-5- İşin kontrolü Emanet Komisyonudur. Emanet komisyonunu proje, mahal listesi ve keşif özetinde değişiklik yapmaya yetkisi olmayıp, lüzumlu değişiklikler yetkili makamdan onaylı Emanet Komisyonu kararları ile yapılabilir. Komisyonun fenni şartlara proje keşif özetine ve sözleşme eklerine göre lüzumlu göreceği hususları taşeron yerine getirmekle yükümlüdür.

  

  

KESÄ°N TEMÄ°NAT:

Madde5- SözleÅŸme yapılmasından önce ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında …………………………… YTL. kesin teminat alınır. Kesin teminat hususunda fonlar Ä°hale YönetmenliÄŸinin 47. maddesinde belirtilen hususlara uyulur.

  

  

PROJELER

Madde 6- Bu işe ait her türlü kati proje ile tafsilat ve detay resimleri komisyon tarafından temin edilerek taşerona verilir.

 

Proje, keşif ve şartnameler yetkili Makamlarca onaylanmadıkça uygulanmaz.

  

  

HAKEDİŞLERİ VE ÖDEME:

Madde 7- AtaÅŸman, yeÅŸil defter ve diÄŸer belgelere istinaden (………….) günde bir hazırlanacak imalat ve ihzarat hakediÅŸleri yetkili makamca onandıktan sonra tahakkuka baÄŸlanarak taÅŸerana ödenir.

  

  

İŞÇİ ÜCRETİNİN ÖDENMESİ

Madde 8- Taşeron tarafından temin edilen ve çalıştırılan işçi ücretleri her türlü kanuni kesintiler (vergi, sigorta vb. gibi) gösterilmek suretiyle ayda bir hazırlanacak bordrolarla taşeron tarafından ödenir.

 

Komisyon gerek puantajı, gerekse bordroları kontrol etmek ve istemek hakkına haizdir. Eğer taşeron işçi ücretlerini zamanında ve usulüne uygun ödeme ise taşeron hakedişinden gerekli kesinti yapılmak suretiyle Komisyonca işçilere ödeme yapılır.

  

  

Ä°Åž MÄ°KTARINDA ARTMA VE EKSÄ°LME OLMASI VE YENÄ° FÄ°YAT TANZÄ°MÄ°:

Madde 9- İdare taşerona işin tamamını yaptırıp yaptırmamaya iş miktarını eksiltip artırmaya ve gerektiğinde keşfinde bulunmayan bir kısım işleri yaptırmaya yetkilidir.

 

Keşif bedelinde bir azalma vaki olursa iş bu kadarla bitirilmiş olur. ve taşeron bu yüzden hiçbir talepte bulunamaz. Keşif bedelinde bir artma vaki olursa 1.keşif bedelinin %50 sine kadar fazla işi komisyon taşerona yaptırabilir. Taşeron bu nedenle süre uzatılması hariç hiçbir talepte bulunamaz.

  

  

YENÄ° FÄ°YAT TANZÄ°MÄ°

Madde 10- Keşif cetvelinde bulunmayan bazı imalatın yaptırılması halinde bu işlerle ilgili birim fiyat cetvelindeki birim fiyatlar 1. maddede, belirtilen %92 ile çarpılarak eni birim fiyat tanzim edilir.

 

Birim fiyat cetvelinde bulunmayan fiyatlar, ilgili kuruluş analizlerinden faydalanılarak yılı rayiç fiyatları ile hesap edildikten sonra buna %15 kar ilave edilerek yeni emanet inşaat birim fiyatları komisyon ile taşeron arasında müştereken tespit olunur. ve yetki makamın tasdikinden sonra uygulanır.

  

  

VERGÄ° VE FÄ°AT ARTIÅžLARI

Madde 11- Taşeron sözleşme tarihinden işin bitim tarihine kadar geçen müddeti içinde vergilerin arttırılması, yeni vergi ve resimler konması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması gibi sebeplere dayanarak fiyat farkı verilmesini veya müddetin uzatılmasını isteyemez.

 

Ancak sözleşmenin imzalanmasından sonra Resmi Makamlarca patlayıcı madde ve teferruatı, akaryakıt, çimento ve demir fiyatlarında bir fark husule gelirse, bu fark eksiltme tenzilatına tabi tutulmaksızın fiyat farkı olarak hakedişte ödenir.

  

  

RUHSAT İŞLERİ, VERGİ, RESİM HARÇLAR:

Madde 12- İşle ilgili her türlü ruhsat işleri idareye aittir. Ancak işle ilgili taş, kum, çakıl gibi ocakların açması ile ilgili giderler taşerona aittir.

 

Ayrıca her türlü resim, vergi, harçlarla Belediye tellallık harcı, asker ailelerine yardım ve pirimler taşerona ödenir.

  

  

GEREÇLERİN İDARECE VERİLMESİ HALİNDE:

Madde:13- Demir, çimento ve diğer gereçler ve mamulleri idarece verilmesi halinde ekli özle idare şartname hükümleri uygulanır.

  

  

SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Madde 14- Taşeron taahhüdündeki işi idarenin onayı olmadan kısmen veya tamamen başkasına devredemez.

 

Taşeron işi başkasına devrettiği takdirde idare her hangi bir başka yasal işleme gerek kalmasızın sözleşmeyi bozar, teminatını gelir ayırt ederek hesabını tasfiye eder.

  

  

Ä°Åž KAZALARI:

Madde 15- Taşeron iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

 

Yapı sırasında çıkabilecek kazalardan ve kazaların sebep olacağı zararlarda doğrudan doğruya taşeron sorumlu olacaktır.

  

  

İŞÇİLERİN ÖZELLİKLERİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ:

Madde 16- Taşeron işin gerektirdiği vasıf ve özellikteki işçiyi işbaşında bulunduracaktır. İşin devamı sırasında mevcut işçilerin yeterli olmadıkları anlaşıldığında komisyon tarafından yapılacak tebligata itiraz etmeden süresi içinde işçileri değiştirme mecburiyetindedir.

  

  

TAAHHÃœDÃœN YAPILMASI HALÄ°

Madde 17- Taşeron sözleşmenin imzasından sonra taahhüdünden vazgeçerse, veya işbu anlaşma ve eklerinde tayin olunan vecibelerden herhangi birisine riayet etmezse veya işi devrederse komisyon taşeronun işine nihayet verileceğini yetikli mercice bildirilir. Yetkili mercilerin muvafakati ile taşerona komisyonca ihtarname yazılarak 10 gün müddet verilir. Bu müddet için de taşeron ihtarnameye rağmen ve görevlerini yerine getirmezse, başka hiçbir ihtar ve merasime hacet kalmaksızın komisyon anlaşmayı fesih edip taşeronun işine son vermeye ve hesap kesme istasyonu yapmaya salahiyettedir.

 

Bu takdirde taşeronun kati teminatı Afetler Fonuna gelir kaydolunur. Gelir kaydedilen kesin teminat taşeronun borcuna mahsup edilmez.

  

  

GEÇİCİ KABUL

Madde 18- İş tamamlanınca komisyonunun başvurusu üzerine yetkili makamca bir kabul heyeti kurulur.

 

Kabul Heyeti Komisyonunu ve taşeronun iştirakiyle işin fen ve sanat kurallarına, proje ve şartnamelerine uygun olarak yapılıp, yapılmadığını inceler, uygun bulduğu takdirde geçici kabul tutanaklarını tanzim eder yetkili makamın onayına sunulur.

  

  

TEMÄ°NAT SÃœRESÄ° VE KESÄ°N KABUL

Ä°ÅŸin teminat süresi geçici kabul itibar tarihinden itibaren………….ayrıdır. Bu süre nihayetinde kesin kabul yapılabilir.

  

  

KESÄ°N HESAP

Madde 19- Geçici kabulün onayını müteakip komisyon ve taşeron müştereken işin kesin hesabını çıkarır ve yetki Makamın onayına sunulur.

  

  

TEMÄ°NAT Ä°ADESÄ°

Madde 20- Taşeronun, sözleşme ve şartname hükümlerine göre vecibelerini tamamen yerine getirdiği anlaşıldıktan sonra bu işle ilgili olarak;

a) İşçi alacaklarının ödendiği,

b) Sosyal Sigortalar Kurumuyla ilgisi kalmadığı,

c) Ücret ve ücret sayılan ödemelerinden dolayı ilgili vergi dairesine borcu olmadığı belgelendikten sonra

d) Kesin kabul tutanağının onaylanmasına müteakip teminat taşerona geri verilir.

 

TaÅŸeronun bu iÅŸ nedeniyle idareye ve………………..Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin ödememesi halinde teminat nakde çevrilerek borçlarına karılık tutulur, borçları ödedikten sonra varsa kalanı taÅŸerona geri verilir.

  

KANUNÄ° KONUT

Madde 21- TaÅŸeron……………………………………………………….kanuni ikametgah olarak gösterilmiÅŸtir. Bu ikametgaha yapılacak her türlü tebligatlar aynı gün taÅŸeronun kendisine yapılmış sayılır.

  

  

Ä°HTÄ°LAFLAR

Madde 22- Komisyonla taÅŸeron arasında doÄŸacak her türü anlaÅŸmazlıklar yetkili makam tarafından çözülür; bu makamlar ihtilafları çözemediÄŸi takdirde anlaÅŸmazlıklar ……………… Genel Müdürlüğü’nce halledilir.

 

Ä°htilaflar bu yolla da halledilemezse davalar ……………………… mahkemelerinde çözülecektir.

  

  

SÖZLEŞME VE EKLERİNDE BULUNMAYAN HÜKÜMLER:

Madde 23- Sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan durumlarda fonlar ihale yönetmeliği, bu yönetmelikte bulunmaması halinde Genel hükümler uygulanır.

 

(Bu sözleşme tasarısı 23 maddeden ibarettir.

 

SözleÅŸme Tarihi:………/……../………

  

İDARE - İmza          TAŞERON - Ad ve Soyadı/Unvan-İmza

                                                                                  

  

Av. Güniz Budak tarafından yollanmıştır.

 

Konular: Güniz Budak, Sözleşme Örnekleri